İmalât bedeli olarak belirlenen  1 nolu hakediş ile yapılan ödeme bedeli düşülerek iş bedelinden kalan alacak *TL olarak hesaplanmış ise de; * tarihli ödeme belgesine göre bu hakedişte ödenen miktarın

 İş Kanunu  maddesi “Genel ve katma bütçeli seçeneklerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş henüz. asıl işverenler müteahhide verilerin her t

 İş Ortaklığı yüklenimindeki ihale üç aylık süre uzatımı verilen işte 1 no.lu hakedişte 1 adet denetim aracı için * gün üzerinden ücret ödenmesi gerekirken (ihalede ücretin günlük belirlenmesi nedeniy

Yapılan incelemede, yeşil defterde denetim aracının bir adet yazıldığı ve hakedişe de bir adet denetim aracı girerek ödemesinin yapıldığı ve sorumlularca da bu belgenin imzalandığı anlaşılmıştır. Soru

Ek Bina Yapım İşi Eser ihale sözleşmesi yapıldığı * tarihinde geçici olarak işe başladıklarını ve * tarihinde 4 nolu hakediş dilekçesi verdiklerini * tarihinde geçici kabul dilekçesini de vermelerine

ihaleyi alan Firmanın Alt Yüklenici Sözleşmesi olmak üzere toplam 16 adet sözleşme imzalandığı müvekkil alt yüklenici firma sözleşme konusu işleri sözleşmelere uygun olarak tamamladığını ve işlerin ge

hizmet alım ihale döneminde davacı şirket hak edişlerinden haksız kesilen tutarın * TL olabileceğine ilişkin görüş ve kanaati içeren işbu raporu Sayın Mahkemenin takdirlerine saygılarımla sunar şeklin

ihalede kesin hak ediş alacağını talep edebilmesi ve davalının ödeme yapabilmesi için dava dilekçesindeki kesin kabul tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince SGKya ve Vergi Dairesine borcunun b

ihale konusu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin tüzel kişiliği bulunmadığından yapılan tebligatların  temsilen yapıldığı, ihale onay belgesinin de Baştabip tarafından bu sıfatla imzalandığı hk

tadilat onarım dış cephe mantolama ve boyama ihalesini yüklenici olarak aldıklarını işin mantolama ve boyama kısmını yaptıkları tarihsiz ve bedelsiz sözleşme ile taşeron olarak müvekkiline verdiklerin

revizyon bedeli olarak kararlaştırılan *bedel *tarihinde 2 nolu hakediş ile davacı yükleniciye ödenmiş ve bu hakedişi davalı adına düzenleyerek ödeyenin ... olduğu anlaşılmıştır Yine anılan protokolün

İlköğretim Okulu'nun onarım işlerinin ihalesini aldığını idare ile teklif birim fiyatlı sözleşmeler imzalandığını, işlerin kontrolü ve kabulünü yapan ...'nün talebi üzerine sözleşme dışı fazla

Borçlar Kanunu nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl dava muarazanın giderilmesi, 3 ve 4 nolu hakedişlerden yapılan haksız kesintilerin iadesi, birleşen d

İhale Dökümanını Oluşturan Belgeler başlıklı 8.2 maddesinin 8.2.1 bendinde ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi gösterilmiştir. Görüldüğü gibi Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedi

Sokağa parke döşenmesi, yağmur suyu oluğu döşenmesi, yol kenarına taş duvar örülmesi ve parke duvar işlerinin yapılması hususunda davalı ... ile 4734 sayılı Yasa nın 22/b maddesi gereği doğrudan temin

hatları proje taahhüt işlerini yapmakta olduğunu ve taraflar arasında ihale suretiyle sözleşme imzalandığını, hakedişler karşılığı bir kısım iş bedelinin ödendiğini ancak bakiye alacaklarının ödenmedi

kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” şeklinde açıklanmış olup şartnamelerde de kamu kaynaklarının kullanılmasının dene

sözleşme ile ... Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi yapımı işini üstlendiğini, idare tarafından son hakedişten *TL gecikme cezası kesildiğini beyan ederek haksız kesilen cezai şartın iadesini istemiş,

hakedişlerden eksik ödenen bedellerin, hakedişlerin ihtirazi kayıtla ödendikleri tarihlerden itibaren işletilecek faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş, mahkemece karar verilirken de “178.919,74 TL’

Davacı davasında davalıya ait deprem konutunun yapımını üstlendiğini, bu nedenle davalı tarafından kendisine *tarihli vekâletname verildiğini, bu vekaletnamede İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılacak h

kesin teminatı çözülmemiş ve kesin kabulü yapılmamış durumda olan bir iş için iş bitirme belgesi verilip, verilemeyeceği

Kanun'a göre Kanuni Kıymet Takdir Komisyonlarının kaldırıldığı, bu komisyonların görevleri kamulaştırmayı yapan kurumların kendi bünyesinde oluşturacağı Kıymet Takdir Komisyonlarına verildiği beli

sözleşmede delik delme ve enjeksiyon imalatları birim fiyatları mevcut olduğundan yüklenicinin bunları değiştirerek hazırladığı yeni birim fiyatın kabul edilmediğinden bahisle; mevcut birim fiyatlar d

poz numaralı birim fiyatı şartlarına uygun yapılması istendiğinden bahisle, anılan poz'daki kenet demirinin ne şekilde uygulanacağı, aynı poz'a göre kaplanacak traverten plakların cilalı olup

birim fiyat tarifinde ölçü birimi (m) olduğu halde, yüklenici birim fiyat teklifini yaparken ölçü birimini de.(m2) olarak belirleyip dikkate almıştır. Teklif birim fiyat (m2) ölçü birimiyle birlikte s

çelik boru kazıkların… bulunan… fabrikasından temin olunduğu, sözleşme hükümlerine göre nakliyesinin bu fabrikadan şantiyeye kadar belirlenen yol üzerinden hesaplandığı, * sayılı Kararnameye göre de m

Kontrollüğü… tarafından yürütülmekte olan, …hizmet binası inşaatında, taşeron firma ile bazı imalatların ödenmesi konusunda ihtilafa düşüldüğü, ilgi yazıda belirtilen imalatların ne şekilde ödeneceği

bina dışında toprağa döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi" bedelinin 2001 Yılı birim Fiyat kitabında gösterilmediği bu nedenle boru montaj malzemesi bedelinin % si konusunda tereddüt

imalatında kullanılacak olan 3 ve 6 mm. kalınlıkta panzer sacı ile kurşungeçirmez cam’a ait fiyat tespit analiz ve tutanakları gönderilerek; işin müteahhidinin ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artı

onarımı işinin * yılı birim fiyatlarına göre yaptırılmakta olduğundan, projesine göre panjur ve güneşliklerin ithal özel alüminyum profillerden mutlaka yaptırılması gerektiğinden, bu özel birim fiyatl

 inşaatta kullanılan tüvenan ve stabilize malzemelerinin yoğunluklarına ilişkin… Müdürlüğü birim fiyat tarifleri ile Bakanlığımız İnşaat İşleri Birim Fiyat tarifleri içinde yer alan "Taşıma Genel Tekn

inşaatın *tarihinde bir ay süreyle durdurulduğu, bu nedenden dolayı sözleşmeye göre *olan iş bitim tarihi verilen süre uzatımı ile* tarihine kadar uzatıldığı, daha sonra söz konusu… ile görüşmelerin d

yaptırılan inşaatlarda (26.041–26.050) ile (26.501–26.550) poz nolu imalatların birim fiyat tariflerinde kesin bir açıklama olmadığından hak ediş ödemelerinde tereddüde düşüldüğü

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 4. maddesinde;"Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montajı” olarak belirlenen yapım işlerinin

işin ihale edildiği ve sözleşmesinin yapıldığı, söz konusu tesislerin tatbikat projesinin onayı esnasında zemin klaslarının tespit edildiği ihale öncesi bu klaslara göre paçal kazı analizleri ve fiyat

hizmet binası inşaatınızın ilk ihale döneminde kat yüksekliklerinin projesinden farklı olarak dört katta toplam 40 cm fazla yaptırılmış olduğundan bahisle, Emanet Komisyonunca yürütülen ikmal inşaatın

proje için dış finansman güvencesi arandığı, dolayısıyla bunun ön yeterlik şartı olarak konulduğu, bu bakımdan ihale dosyasına göre isteklilerden teklif alındığı anlaşılmaktadır. Sözleşme bedelinin dı

inşaatın, dış iskele bedeli olarak * pozundan, iskelenin kurulduğu zemin ile parapet altındaki 50’cm’lik çıkma (saçak) arasındaki yükseklik, parapet yüksekliği dikkate alınmadan, saçak çıkması altında

birim fiyat tarifinde *'e göre boru et kalınlığının 7,7 mm olmasına mukabil standardındaki değişiklik sonucu bu ölçünün 6,2 mm. düştüğünün tekliflerin açıldığı sırada anlaşıldığı ve ihalenin yapıl

ihale pozuna göre imal edilmiş çelik çatılı binalarda; ayrıca iş iskelesi ödenmemekte olduğunu, çelik çatı ile ilgili imalat pozlarının birim fiyat tariflerinde "çatı makası yapılması ve bütün aksamın

uygulama projelerinin geç tasdik edilmesinden ve ruhsatın *tarihinde verilmesinden dolayı işte gecikmelerin olduğu, sözleşmenin 31.maddesindeki mücbir sebeplere dayanılarak süre uzatımı verilmesi düşü

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesi kapsamında kalmak kaydıyla, Bakanlığımızca belirlenip, yayımlanan rayiçler veya ilgili işe ait teklif rayiçler arasında yer almayan işler için. "Diğe

inşaatın 4–5 yıl önce tasfiye edilerek, * yılında ikmal inşaatı adı ile başka bir müteahhide ihale edildiğini bazı malzemelerin önceki müteahhide BFT’ inde belirtilen oranlar dahilinde ihzarat olarak

Davacı, genel kurul toplantısı sırasında A.Ş.ne bugüne kadar ödeme yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise ne kadar yapıldığı, inşaatın geldiği aşama, anılan Şirkete verilen işlerin ihale şartnameleri ve il

HSYK nın 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONULU MÜZAKERE KARARI

HSYK nın 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALEYE KATILMADA YETERLİLİK KURALLARI KONULU MÜZAKERE KARARLARI

Hak edişe giren imalata davacının usulüne uygun bir şekilde itirazı olmamışsa artık bu davayla da olsa istemde bulunması mümkün değildir. Ancak gerçekleştirilen, idarece de kabul gören hak edişe girme

1. Sınıf çam kereste ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı eli böğründe (eğri) yapılması işinde; Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen ve yapım sözleşmesinde yer al

imalatlarda, .pozu yerine, aynı nitelikteki Hazır Betonu pozu kullanıldığı halde..poz birim fiyatından ödemede bulunulması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi

tavan ve benzeri işlerde kalıp iskelesi veya askıya alma iskelesi yapılması işçiliği metraj cetvellerinin incelenmesinde; İç mekanda tonoz, kemer ve nişlerde yapılan kalıpların bu pozların birim fiyat